代理詞
尊敬的審判長:
江蘇DD律師事務所受原告L某某、的某某的委托,指派本人擔任原告的代理律師,現就本案發表如下代理意見:
一、原告與被告一簽訂的《南京市家庭居室裝裝飾裝修工程施工合同》以及與兩被告簽訂的《某某保三方補充協議》均應當解除
原告按照合同約定支付了第一期工程款,但被告一沒有按照原告的要求提供效果圖和施工圖,雙方在設計方案上產生較大分歧,導致原告對被告一完全失去信任,原告于2021年1月14日向被告一提出解除合同,被告一拒絕退款并要求原告承擔高額的違約金
.。根據《南京市家庭居室裝裝飾裝修工程施工合同》第一條第4項約定,工程期限90個工作日,年前只做水電,年后允許開工后80個工作日竣工;根據《某某保三方補充協議》第一條第5項約定,工期自2021年1月3日開工,至2021年5月30日竣工。在原告提出解除合同后,被告亦沒有按合同約定繼續履行合同,且多次要求原告支付高額的違約金,雖然被告一在庭審中拒絕解除合同,但被告一也沒有在合同約定的期限內履行合同約定的義務,原被告雙方已經沒有繼續履行合同的基礎,也沒有繼續履行合同的必要,原告與被告一簽訂的《南京市家庭居室裝裝飾裝修工程施工合同》應當予以解除。同時,原告與兩被告簽訂的《某某保三方補充協議》屬于《南京市家庭居室裝裝飾裝修工程施工合同》的補充協議,在主合同解除的情況下,應當一并予以解除。
二、兩被告應當返還原告全部工程款
根據《民法典》第五百六十六條,合同解除后,尚未履行的,終止履行,已經履行的,根據合同履行情況和合同性質,當事人可以請求恢復原狀或者采取其他補救措施,并有權要求賠償損失
.。本案雖然是原告單方提出解除合同,但原告要求解除合同是基于被告一沒有按照原告的實際要求提供效果圖和施工圖,導致合同無法繼續履行,且被告一也沒有繼續履行合同約定的義務,至今沒有入場施工,因此,合同解除后,兩被告應當退還原告已經支付的工程款。
.。
※
相關知識:
·
南京市玄武區看守所更名為南京市第三看守所,市局直接管理·
南京市第二看守所通知:不再接受在押人員家屬送(寄)任何物品·
南京海事法院成立,成為我國第11家海事法院·
南京市第二看守所律師會見、送錢送物的規定·
揚州律師收費標準、風險代理規定
2023海南征地補償新標準是什么? 海南征地補償新標準是什么?1、土地補償費土地征收的土地補償費是如何計算的呢?土地補償費一般為該耕地被征收前三年平均年產值的六至十倍。2、土地征收的安置補助費按照需要安置的農業人口數計算。需要安置的農業人口數,按照被征收的耕地數量除以征地前被征收單位平均每人占有耕地的數量計算。每一個需要安置的農業人口的安置補助費標準,為該耕地被征收前三年平均年產值的四至六倍。但是,每公頃被征收耕地的安置補助費,最高不得超過被征收前三年平均年產值的十五倍。3、青苗補償標準對剛剛播種的農作物,按季產值的三分之一補償工本費。對于成長期的農.
走私文物判刑多長時間? 走私文物判刑多長時間走私國家禁止出口的文物、黃金、白銀和其他貴重金屬或者國家禁止進出口的珍貴動物及其制品的,處五年以上有期徒刑,并處罰金;情節較輕的,處五年以下有期徒刑,并處罰金。犯第一款、第二款罪,情節特別嚴重的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。單位犯本條規定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照本條各款的規定處罰。走私國家禁止出口的三級文物二件以下的,屬于走私文物罪“情節較輕”,處五年以下有期徒刑,并處罰金。(一)走私國家禁止出口的二級文物二件以下或者三級文物三件以上八件以.
一、子女撫養費的相關法律法規是什么? 一、子女撫養費的相關法律法規是什么?《中華人民共和國婚姻法》第三十七條規定,
離婚后,一方撫養的子女,另一方應負擔必要的生活費和教育費的一部或全部,負擔費用的多少和期限的長短,由雙方
協議;
協議不成時,由人民
法院判決。關于子女生活費和教育費的
協議或判決,不妨礙子女在必要時向父母任何一方提出超過
協議或判決原定數額的合理要求。《最高人民
法院關于人民
法院審理
離婚案件處理子女撫養問題的若干具體意見》規定,子女撫育費的數額,可根據子女的實際需要、父母雙方的負擔能力和當地的實際生活水平確定。有固定收入的,撫育費一般可按其月總收入的.
沒有他項權利證銀行給放款嗎? 沒有他項權利證銀行給放款嗎一般來說,銀行只有拿到房屋他權證后才會審批放款。(一)、他項權證指在他項權利登記后,由房管部門核發、由抵押權人持有的權利證書。(二)、
房產的他項權是指除產權人及共有權人以外的其他團體或者個人對該
房產涉及的權利,通常是指抵押權利,他項權證由他項權人持有。一般
房產購買時,選擇按揭貸款時,在房屋所有權證書中,會有他項權利內容記載,載明他項權利人、權利種類(如典權、抵押權等)、權利范圍(他項權利的房屋范圍)、權利價值(他項權利的契載價格)、權利存續期間(契載期限)、注銷日期(他項權利消失的日期),.
夫妻身在異地怎么辦 夫妻身在異地怎么辦理
離婚由于我國規定夫妻
協議離婚只能到一方戶口所在地的婚姻登記機構辦理
離婚手續,所以嚴格來說如果要在異地
離婚的話,其實就只能通過訴訟方式來解除雙方之間的婚姻關系。具體異地
離婚的程序對應的就應該是訴訟
離婚程序,流程如下:訴訟
離婚分為三個階段:
起訴、審理、判決。(一)
起訴離婚案件的
起訴,是指婚姻關系的一方向人民
法院提出依法解除與對方婚姻關系的請求。
起訴一方當事人就是原告,被訴的一方當事人就是被告,訴訟開始后,當事人依法享有訴訟權利,承擔訴訟義務。依據我國民事訴訟法的規定,民事案件的起.
※
相關法律咨詢:
·
在手機App申報個稅登記注冊時顯示該登記名己被占?? 在手機App申報個稅登記注冊時顯示該登記名己被占??.
·
在娛樂場所收銀,全體被抓,收銀員會判刑嗎? 在娛樂場所收銀,全體被抓,收銀員會判刑嗎?.
·
我是一名收銀員,收少了顧客600元,當時沒有發現,一 我是一名收銀員,收少了顧客600元,當時沒有發現,一.
·
工地上的一個挖機駕駛員,在工作的時候,下來休息的時候 工地上的一個挖機駕駛員,在工作的時候,下來休息的時候.
·
爺爺奶奶買房子可否加6歲孫子名??
爺爺奶奶買房子可否加6歲孫子名??
met .
·
我有某某公司的貸?500,因為我現在手上不方便,沒有 我有某某公司的貸?500,因為我現在手上不方便,沒有.
·
在上下班途中被公交車撞到當場死亡勞務派遣合同 在上下班途中被公交車撞到當場死亡勞務派遣
合同.
·
信用卡逾期了,打電話給銀行。然后銀行說沒法處理了,已 信用卡逾期了,打電話給銀行。然后銀行說沒法處理了,已.
·
被人打成盧骨骨折,醫生診為重度盧腦損傷,做了開盧手術 被人打成盧骨骨折,醫生診為重度盧腦損傷,做了開盧手術.
·
我和兒子以前在農村買了農村合作醫療只有一張卡而今現在
我和兒子以前在農村買了農村合作
醫療只有一張卡而今現在.
·
陸豐市有5千貨款追討
陸豐市有5千
貨款追討.
·
您好!自留地所屬權問題。原分配時四家人為一組進行分配 您好!自留地所屬權問題。原分配時四家人為一組進行分配,其中三家為直系親屬,他們有管業證,我家沒有,但是三家管業證上所寫分界線不包含我加的地,那三家想包抄我家地。我有一些證據.
·
我被盤將期貨的馬軍拉進群,怎么樣去維權
我被盤將
期貨的馬軍拉進群,怎么樣去維權.
·
我申請過兩次退貨退款現在想退貨退款退貨糾紛讓我重新申 我申請過兩次退貨退款現在想退貨退款退貨糾紛讓我重新申.
·
一個眼睛被打了挫傷,他媽媽爸爸跟我女兒上醫院看過了, 一個眼睛被打了挫傷,他媽媽爸爸跟我女兒上醫院看過了,.
·
離婚后孩子會判給誰?如果不讓女方撫養,可以
上訴法院審
離婚后孩子會判給誰?如果不讓女方撫養,可以
上訴法院審.
·
怎么樣退出某平臺平臺已費??
怎么樣退出某平臺平臺已費??
link re.
·
店計件不同意早點離職怎么??
店計件不同意早點離職怎么??
link re.
·
戶口本分戶一定要戶主出面??
戶口本分戶一定要戶主出面??
link re.
·
現在補繳18的,還要補?7嗎 現在補繳18的,還要補?7嗎.
·
請問我們4個在KTV門口打架被對方叫安保打了我們這樣 請問我們4個在KTV門口打架被對方叫安保打了我們這樣.
·
揭陽市居民可以在深圳市辦護照么? 揭陽市居民可以在深圳市辦護照么?.
·
請問我與商家簽訂合同已交付款項,但是商家營業執照經營
請問我與商家簽訂
合同已交付款項,但是商家營業執照經營.
·
離婚不給扶養費怎么??
"c
離婚不給扶養費怎么??
link rel"c.
·
我是?月出生的可以辦理銀行卡了??
我是?月出生的可以辦理銀行卡了??
link.
·
請問我的身份證丟了,有什么隱患嘛 請問我的身份證丟了,有什么隱患嘛.
·
聯絡員怎么??
"i 聯絡員怎么??
met nme"descri.
·
夫妻再婚的,女方戶口不在男方上面,在結婚后幾才蓋房子 夫妻再婚的,女方戶口不在男方上面,在結婚后幾才蓋房子.
·
想咨詢一下做完傷殘鑒定到拿到
傷殘鑒定報告需要多長時間
想咨詢一下做完
傷殘鑒定到拿到
傷殘鑒定報告需要多長時間.